ДОГОВОР ПОДРЯДА
Договор № Номер договора
г. Город заключения, Дата заключения.
Наименование организации заказчика, в лице Должность, Ф.И.О. подписанта заказчика, действующего на основании Действует на основании (заказчик), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Наименование организации подрядчика, в лице Должность, Ф.И.О. подписанта подрядчика, действующего на основании Действует на основании (подрядчик), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить комплекс работ, направленных на создание Объект работ (что создаётся), в дальнейшем Объекта Работ. Содержание и график выполнения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью Договора (ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).
1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определены сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью Договора.
Общая сумма Договора Общая сумма договора, ₽ (Общая сумма договора, ₽) руб.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик для выполнения работ обязуется передать Подрядчику:
2.1.1. материалы: Материалы (ассортимент, количество, срок);
2.1.2. оборудование: Оборудование;
2.1.3. документацию: Документация.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. приступить к работе не позднее Приступить к работе не позднее и закончить создание Объекта работ к Закончить создание объекта к;
2.2.2. следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ;
2.2.3. использовать в ходе создания Объекта работ материалы соответствующего качества;
2.2.4. не реже одного раза в Периодичность информирования заказчика информировать Заказчика о ходе выполнения работ;
2.2.5. использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением;
2.2.6. по требованию Заказчика предоставлять отчёт об использовании материалов, предоставленных Заказчиком;
2.2.7. нести всю ответственность за ущерб, причинённый в ходе работ людям, зданиям или оборудованию;
2.2.8. обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время;
2.2.9. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;
2.2.10. относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной;
2.2.11. устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
2.3. Если с точки зрения Подрядчика материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций.
2.4. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ, и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций.
2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц Условие привлечения третьих лиц. При этом Подрядчик несёт перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора (ст. 706 Гражданского кодекса Российской Федерации).
3. Ответственность сторон и условия расторжения Договора
3.1. Подрядчик несёт полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.
3.2. Все риски случайной гибели по ходу работ Объекта Работ или его части, а также материалов и оборудования, используемых в работе, несёт Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на Через сколько дней риски переходят к заказчику день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче.
3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор, или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесённые убытки.
3.4. Если Подрядчик не приступил в течение Просрочка начала работ для расторжения, дней дней после срока начала выполнения работ (п. 2.2.1) к работе или выполняет её настолько медленно, что станет очевидным невозможность создания Объекта Работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков.
3.5. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков (ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).
3.6. Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу.
3.7. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть Договор и возместить Подрядчику нанесённые убытки.
4. Порядок сдачи Объекта Работ
4.1. На следующий день после создания Объекта Работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ.
4.2. Заказчик обязан в течение Срок инспекции объекта заказчиком, дней дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае согласия Заказчика на приём Объекта Работ сторонами составляется и подписывается Акт сдачи-приёмки работ по форме Приложения 3, который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
4.3. Одновременно с подписанием Акта сдачи-приёмки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчёт об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком.
4.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно.
5. Расчёты по Договору
5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный этап определён сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение 1) и в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение 2). Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение Срок выплаты после акта, дней дней после подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ за этот этап.
В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере Пеня за просрочку выплаты, % в день% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере Аванс за этап, %% от стоимости этапа. Невыплата Заказчиком аванса может рассматриваться Подрядчиком как заявление о расторжении Договора, и в этом случае он вправе предъявить Заказчику претензии в соответствии с п. 3.7.
5.3. В случае досрочного создания Подрядчиком Объекта Работ Заказчик выплачивает Подрядчику премию в размере Премия за досрочную сдачу, % в день% от суммы Договора (п. 1.2) за каждый день, считая от фактической сдачи Объекта Работ до его планируемой сдачи (п. 2.2.1).
6. Дополнительные условия
6.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в органах арбитражного суда.
6.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. Дополнительное условие (п. 6.3)
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
7.1. Заказчик: Наименование организации № 1, ИНН ИНН № 1, КПП КПП № 1, ОГРН ОГРН № 1, юридический адрес: Юридический адрес № 1, р/с Расчётный счёт № 1 в Банк № 1, БИК БИК № 1, к/с Корреспондентский счёт № 1.
7.2. Подрядчик: Наименование организации № 2, ИНН ИНН № 2, КПП КПП № 2, ОГРН ОГРН № 2, юридический адрес: Юридический адрес № 2, р/с Расчётный счёт № 2 в Банк № 2, БИК БИК № 2, к/с Корреспондентский счёт № 2.
Заказчик: ____________ / Должность, Ф.И.О. подписанта заказчика
Подрядчик: ____________ / Должность, Ф.И.О. подписанта подрядчика