Договор банковской гарантии
г. Город заключения договора Дата договора
Наименование организации-гаранта, в дальнейшем именуемое "Гарант", в лице Представитель гаранта, действующего на основании Основание полномочий гаранта, с одной стороны, и Предприятие, получающее гарантию, в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице Представитель предприятия, действующего на основании Основание полномочий предприятия, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием обязательств по пп. Пункты договора подряда с обязательствами Договора подряда № Номер договора подряда от Дата договора подряда, заключенным Предприятием с Наименование подрядной организации, в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
2. Обязательства Сторон
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение Срок выдачи гарантии после оплаты, дней дн. от даты поступления на расчетный счет Гаранта, оговоренного в п.2.3.1. настоящего Договора, комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем - Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере Гарантийная сумма прописью Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пп. Пункты договора подряда в гарантии Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение Срок уплаты гарантийной суммы, днейдн. после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем - Требования). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: Документы к требованию подрядчика.
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок Срок кредита после исполнения гарантии с начислением Процент годовых по кредиту % годовых.
2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.4. В течение Срок переговоров о кредите, дней дн. после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок Срок предоставления гарантии, дней дн.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. В течение Срок оплаты комиссионного вознаграждения, дней дн. после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере Комиссионное вознаграждение, процент % гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1. настоящего Договора.
3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета Штрафные санкции за просрочку ссуды, процент% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше Срок просрочки для обращения в суд после окончания срока, указанного в п.2.1.1. настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие Договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. Пункты договора подряда с обязательствами Договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. Пункты договора подряда с обязательствами Договора подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Арбитражный суд города.
6. Реквизиты Сторон
6.1. Гарант Реквизиты гаранта.
6.2. Предприятие Реквизиты предприятия.
За Гаранта ___________________ За Предприятие ____________________ М.П. М.П.
Банковская гарантия
Наименование организации-гаранта гарантирует надлежащее исполнение обязательств Предприятие, получающее гарантию по пп. Пункты договора подряда в гарантиидоговора подряда № Номер договора подряда от Дата договора подряда, заключенного с Наименование подрядной организации.
При ненадлежащем исполнении указанных обязательств Предприятие, получающее гарантию, о чем Наименование подрядной организации обязан уведомить Наименование организации-гаранта в письменной форме по адресу Адрес для письменного требования, что Наименование организации-гаранта обязуется в течение Срок уплаты гарантийной суммы, дней дн. после получения указанного письменного требования перевести на счет Счет подрядчика для перевода Гарантийная сумма прописью.
Вместе с указанным требованием Наименование подрядной организации должен представить следующие надлежащим образом оформленные документы: Документы к требованию подрядчика.
Гарантия предоставлена на срок от Дата начала гарантии до Дата окончания гарантии.
Руководитель предприятия (гаранта) _________________
Главный бухгалтер _______________ М.П.